Allgemeine Geschäftsbedingungen & Wiederrufserklärung

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für das Einzelunternehmen **Top**

§ 1 Geltungsbereich

(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge zwischen dem Einzelunternehmen **Top** (nachfolgend „Auftragnehmer“) und seinen Kunden. 

(2) Kunden im Sinne dieser AGB sind sowohl * Verbraucher (§ 13 BGB) als auch * Unternehmer (§ 14 BGB). 

(3) Abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

§ 2 Vertragsgegenstand 

(1) Der Auftragnehmer erbringt Handwerksdienstleistungen. 

(2) Art und Umfang der Leistungen ergeben sich aus dem jeweiligen Angebot bzw. der Auftragsbestätigung.

(3) Angaben auf der Website stellen kein verbindliches Angebot dar.

§ 3 Vertragsschluss 

(1) Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend. 

(2) Ein Vertrag kommt zustande durch: * schriftliche Auftragsbestätigung * Unterzeichnung eines Angebots * oder Beginn der Ausführung der Arbeiten.

 § 4 Preise und Zahlungsbedingungen 

(1) Es gelten die im Angebot vereinbarten Preise.

 (2) Gegenüber Verbrauchern verstehen sich Preise inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer. 

(3) Gegenüber Unternehmern verstehen sich Preise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.

(4) Rechnungen sind innerhalb von 7 Tagen ohne Abzug per Überweisung zu zahlen.

(5) Bei Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Verzugsregelungen.

§ 5 Leistungszeit 

(1) Termine sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt wurden. 

(2) Verzögerungen aufgrund höherer Gewalt oder unvorhersehbarer Ereignisse verlängern die Leistungsfrist angemessen.

§ 6 Mitwirkungspflichten des Kunden Der Kunde hat sicherzustellen, dass: * Zugang zur Baustelle gewährleistet ist * notwendige Genehmigungen vorliegen * Arbeitsbereiche frei zugänglich sind Mehrkosten durch fehlende Mitwirkung trägt der Kunde.

 § 7 Abnahme 

(1) Nach Fertigstellung erfolgt eine Abnahme. 

(2) Erfolgt keine Abnahme innerhalb von 7 Tagen nach Mitteilung der Fertigstellung, gilt die Leistung als abgenommen. 

(3) Bei unwesentlichen Mängeln ist die Abnahme nicht zu verweigern.

§ 8 Gewährleistung 

(1) Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte. 

(2) Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist 12 Monate.

(3) Offensichtliche Mängel sind Unternehmern unverzüglich anzuzeigen.

§ 9 Haftung 

(1) Der Auftragnehmer haftet uneingeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.

(2) Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.

(3) Die Haftung ist in diesem Fall auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt.

(4) Die Haftung für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit bleibt unberührt.

 § 10 Eigentumsvorbehalt Bis zur vollständigen Zahlung bleibt geliefertes Material Eigentum des Auftragnehmers. 

 § 11 Gerichtsstand Für Unternehmer ist Gerichtsstand der Sitz des Auftragnehmers. Für Verbraucher gelten die gesetzlichen Regelungen.

§ 12 Schlussbestimmungen Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt